关于奴隶
哲学家尼采说过一句话,说什么是“奴隶”。他说,“谁不把一天的三分之二时间留给自己,谁就是奴隶。无论他想成为怎样的人,成为政治家、商人也好,成为官员、学者也好,只要这样就都是奴隶。”
这话说得比较扎心,咱现代人,只要还是在奋斗的,谁还能把三分之二的时间留给自己呢?不现实。但是转念一想,尼采说的一天的三分之二,它不是绝对意义上的三分之二时间,而是一种感受。
谁能把被迫做的事情,转化成自己愿意做的事情,谁就有可能摆脱那种奴隶的状态。用这个视角,你再去看每一个职场里的人,有意思的情境就出现了。
其实每一个人都有自己的老板、上级或甲方,不过有的人是在服从指挥当奴隶,而有的人,是在向指挥自己的人要资源,顺便做自己想做的事。表面上看起来没什么区别,而后者,就不再是奴隶了。
by罗辑思维
哲学家尼采说过一句话,说什么是“奴隶”。他说,“谁不把一天的三分之二时间留给自己,谁就是奴隶。无论他想成为怎样的人,成为政治家、商人也好,成为官员、学者也好,只要这样就都是奴隶。”
这话说得比较扎心,咱现代人,只要还是在奋斗的,谁还能把三分之二的时间留给自己呢?不现实。但是转念一想,尼采说的一天的三分之二,它不是绝对意义上的三分之二时间,而是一种感受。
谁能把被迫做的事情,转化成自己愿意做的事情,谁就有可能摆脱那种奴隶的状态。用这个视角,你再去看每一个职场里的人,有意思的情境就出现了。
其实每一个人都有自己的老板、上级或甲方,不过有的人是在服从指挥当奴隶,而有的人,是在向指挥自己的人要资源,顺便做自己想做的事。表面上看起来没什么区别,而后者,就不再是奴隶了。
by罗辑思维
当年,冯小刚开着300万的车回家看瘫痪的母亲。照顾母亲十多年的姐姐求他:能不能帮姐在剧组找个活,没想到冯小刚却说:你去了能干嘛?你啥也不会!还是在家照顾妈吧!
命运有时候就是这么奇怪,同是一个爹妈生下的孩子,命运却是截然不同。
而这一点,在冯小刚和姐姐冯小军身上,尤其明显。
1958年,冯小刚在北京出生,父亲冯飞是个知识分子,在北京教书。
母亲是印刷厂里面的医生,还有个大他5岁的姐姐冯小军。
本来是家境殷实的家庭,冯小刚也应该闻着书香长大,可是那一场运动让冯飞被不断攻击。
冯小刚还小,记不住当时发生了什么。
可是姐姐冯小军记得,父亲每天都是鼻青脸肿,母亲泪水从来没停过。
为了家人,冯飞选择了离婚,回了老家,一直没有联系过他们。
就这样,母亲带着他和姐姐一起生活。他在院子里经常被人看不起,也是那种姥姥不爱,舅舅不疼的孩子。可是在他的骨子里,他一直都不服气。他觉得自己一定会让所有人刮目相看。
毕业后,他就跟着剧组工作,靠自己的努力一路走来。结识了王朔、郑晓龙、葛优等人,成为导演拍摄了《甲方乙方》名声大震。
成为国内首屈一指的大导演,冯小刚成功了。
可谁知这时,却传来了母亲得癌症的消息,平常身体健康的母亲,突然之间瘦了十几公斤。
姐姐赶忙带着母亲去医院检查,谁知竟是患上了癌症,这下子姐姐慌了,想要告诉母亲,谁知,母亲怕耽误冯小刚工作,死活拦着。
母亲多年瘫痪在床,冯小刚出钱,姐姐出力,就这样一照顾就是15年。
有一次,冯小刚拍摄纪录片《人生在线》,离家较近时,他便驱车回家看望老母亲。
彼时,冯小刚已经功成名就,在娱乐圈是知名大导演。
那天,冯小刚风光无限,开着300万的大奔,一路摇起了小钢炮,热热闹闹的进了村。
村里人老远听到舞曲版的《好日子》,都跑过来凑热闹,毕竟,这样的豪车在大家看来,尤为稀奇。
大奔停在村里最矮的老屋前,冯小刚挂着墨镜,悠悠然走了进去。
看着老家破破烂烂的,家徒四壁的模样让他十分心酸。
冯小刚就想着让姐姐和母亲跟他一起住,但是母亲和姐姐都不愿意,根本不想离开这片土地。
二姐姐为了这个家,牺牲了自己的梦想,放弃了结婚的想法,也没有再出去工作,因为照顾母亲要寸步不离,十分艰难。
而姐姐就趁着这次机会说:“你能不能在剧组给我安排一个工作?我不想再待在家里了。”
。冯小刚听完,看了下母亲,思索一会,便说:“你啥也不会,你能做什么?如果事情没做好,还会影响不好。”
姐姐听完,一阵唏嘘,说:“我也不想难为你,我就这么一说,你就当听听吧。”,说完便忍不住掩面痛哭。
因为弟弟的话,既现实又扎心。想着自己为了照顾母亲,放弃生活,放弃事业,来成全弟弟的发展,结果,不工作这么多些年,现在好像确实也没什么技能。
而冯小刚也有自己的考虑,母亲的情况身边离不开人照顾,只有姐姐在家照顾母亲,他才放心。想到这儿,他只能软了口气安慰姐姐:“我也有我的难处,咱妈也离不开你,你有困难,我不会不管你,你再坚持坚持。”
一年后,母亲去世了,冯小刚很快把姐姐带到剧组,安排她管演员的服装。赚了钱之后,他还给姐姐买了豪宅和豪车,负担了她的生活开销。
如今,姐姐冯小军早已离开了剧组,找了份自己喜欢的事情做。而对这个一母同胞的亲人,冯小刚十分看重,姐姐一有多么难处,他都第一时间帮忙解决,两个人的感情十分深厚。
命运有时候就是这么奇怪,同是一个爹妈生下的孩子,命运却是截然不同。
而这一点,在冯小刚和姐姐冯小军身上,尤其明显。
1958年,冯小刚在北京出生,父亲冯飞是个知识分子,在北京教书。
母亲是印刷厂里面的医生,还有个大他5岁的姐姐冯小军。
本来是家境殷实的家庭,冯小刚也应该闻着书香长大,可是那一场运动让冯飞被不断攻击。
冯小刚还小,记不住当时发生了什么。
可是姐姐冯小军记得,父亲每天都是鼻青脸肿,母亲泪水从来没停过。
为了家人,冯飞选择了离婚,回了老家,一直没有联系过他们。
就这样,母亲带着他和姐姐一起生活。他在院子里经常被人看不起,也是那种姥姥不爱,舅舅不疼的孩子。可是在他的骨子里,他一直都不服气。他觉得自己一定会让所有人刮目相看。
毕业后,他就跟着剧组工作,靠自己的努力一路走来。结识了王朔、郑晓龙、葛优等人,成为导演拍摄了《甲方乙方》名声大震。
成为国内首屈一指的大导演,冯小刚成功了。
可谁知这时,却传来了母亲得癌症的消息,平常身体健康的母亲,突然之间瘦了十几公斤。
姐姐赶忙带着母亲去医院检查,谁知竟是患上了癌症,这下子姐姐慌了,想要告诉母亲,谁知,母亲怕耽误冯小刚工作,死活拦着。
母亲多年瘫痪在床,冯小刚出钱,姐姐出力,就这样一照顾就是15年。
有一次,冯小刚拍摄纪录片《人生在线》,离家较近时,他便驱车回家看望老母亲。
彼时,冯小刚已经功成名就,在娱乐圈是知名大导演。
那天,冯小刚风光无限,开着300万的大奔,一路摇起了小钢炮,热热闹闹的进了村。
村里人老远听到舞曲版的《好日子》,都跑过来凑热闹,毕竟,这样的豪车在大家看来,尤为稀奇。
大奔停在村里最矮的老屋前,冯小刚挂着墨镜,悠悠然走了进去。
看着老家破破烂烂的,家徒四壁的模样让他十分心酸。
冯小刚就想着让姐姐和母亲跟他一起住,但是母亲和姐姐都不愿意,根本不想离开这片土地。
二姐姐为了这个家,牺牲了自己的梦想,放弃了结婚的想法,也没有再出去工作,因为照顾母亲要寸步不离,十分艰难。
而姐姐就趁着这次机会说:“你能不能在剧组给我安排一个工作?我不想再待在家里了。”
。冯小刚听完,看了下母亲,思索一会,便说:“你啥也不会,你能做什么?如果事情没做好,还会影响不好。”
姐姐听完,一阵唏嘘,说:“我也不想难为你,我就这么一说,你就当听听吧。”,说完便忍不住掩面痛哭。
因为弟弟的话,既现实又扎心。想着自己为了照顾母亲,放弃生活,放弃事业,来成全弟弟的发展,结果,不工作这么多些年,现在好像确实也没什么技能。
而冯小刚也有自己的考虑,母亲的情况身边离不开人照顾,只有姐姐在家照顾母亲,他才放心。想到这儿,他只能软了口气安慰姐姐:“我也有我的难处,咱妈也离不开你,你有困难,我不会不管你,你再坚持坚持。”
一年后,母亲去世了,冯小刚很快把姐姐带到剧组,安排她管演员的服装。赚了钱之后,他还给姐姐买了豪宅和豪车,负担了她的生活开销。
如今,姐姐冯小军早已离开了剧组,找了份自己喜欢的事情做。而对这个一母同胞的亲人,冯小刚十分看重,姐姐一有多么难处,他都第一时间帮忙解决,两个人的感情十分深厚。
山东淄博是钱其生的“滑铁卢”,更是他的伤心地。
钱其生,江苏无锡人,现年73岁,是山东省淄博市张店区淄博乾翔月半湾小区9号住宅楼和地下车库的实际施工人。现在已完工。施工期间,淄博市乾翔置业公司法定代表人伊斌,将9号楼的30套楼房预售给钱其生,作为他的基建费用。但是完工以后,伊斌又与一个叫张正江的人签订假的合作建房协议,30套楼房全部被张正江非法侵占,致其血本无归。
据了解,2014年11月20日,钱其生为乙方,山东千乘建工有限公司为甲方,双方签订《风险承包经营合同》。合同约定:工程名称为月半湾9号楼,建设单位为淄博乾翔置业有限公司,工程内容为土建、安装,建设面积8000平方米,钱其生履行山东千乘建工有限公司同建设单位淄博乾翔置业有限公司签订的建设工程施工合同,行使并承担山东千乘建工有限公司在建设工程施工合同的一切权利和义务,工程款的支付为发包人每次工程拨款时扣留1.5%和相应税金后支付给钱其生,钱其生对该工程实行风险承包,独立核算。合同签订后,钱其生即组织人员垫资施工,一直到主体全部完工。
2016年5月17日,钱其生与淄博市张店区市民张正江签订《车库工程承包合同》,合同约定张正江将乾翔月半湾9号楼地下车库及小区入口车库工程委托给钱其生承包施工,承包内容为施工图纸上的全部内容,承包方式为大包干方式,每平方米1700元,按实际施工面积据实结算。现该车库工程已经完工并验收合格。
至此,钱其生已经在该项工程上垫支近2000万元,淄博乾翔置业有限公司一直没有按照约定拨付施工费用。
为了稳住钱其生继续施工,2016年9月23日,淄博乾翔置业有限公司法人伊斌出具证明,将乾翔.月半湾9#楼1单元22套住房和2单元东户2楼、4-11楼8套住房,共计30套住房,均价为每平方米4880元,预售给钱其生,作为钱其生施工费用。
建设单位淄博乾翔置业有限公司因外欠债务大多,于2019年7月24日被张店区人民法院裁定宣告破产。
在破产重组时,钱其生作为实际施工人申报债权时,张正江和淄博市乾翔置业公司法定代表人伊斌签订合作开发协议,由于钱其生与张正江签订过9#楼及地下车库的施工协议和合同,重组否定了钱其生的债权申报及债权。破产重组工作基本结束后,张正江不但不支付工程款,还将建设方预售给钱其生顶账的30套房子强行非法侵占,价值3000多万元。
为依法维护自身合法权益,钱其生将山东千乘建工有限公司、张正江和第三人王爱民告上法院,请求依法判决被告支付工程款、停工损失费 等1900余万元,并返还被扣留的模板、钢管等价值350万元的财物一宗。
2021年9月22日14时,此案在淄博市张店区人民法院湖田法庭第二审判庭公开开庭审理。
审理中,山东千乘建工有限公司表示不认识钱其生,未与钱其生签订建筑安装工程承包合同或建设工程施工合同。而张正江答辩说,钱其生至今还欠其借款、租赁费及赔偿款共计949.11万元。
钱其生说,张正江将其租赁的钢管及扣件、电线电缆及建筑物资拉走后私自处理,多次联系对账结算,张正江总是以各种理由推脱。
2020年10月,在钱其生施工地负责看护工地的山东费县农民孙以发出具书面材料,证明2020年6月,张正江派人将钱其生板房4间拆除拉走。4间车库内的30余吨钢筋以及模板、木方、钢管、步步紧、扣件全部拉走,9号楼王爱民的脚手架、架管卡扣等也被拉走。
2021年12月16日,山东省淄博市张店区人民法院作出(2021)鲁0303民初5498号《民事判决书》。
法院认为,淄博乾翔置业有限公司作为案涉项目的发包人,山东千乘建工有限公司作为案涉项目的承建单位,双方之间形成建设工程施工合同法律关系。山东千乘建工有限公司及张正江将案涉工程转包给钱其生,钱其生作为该项目的实际施工人,双方之间亦形成建设工程施工合同法律关系,故山东千乘建工有限公司、张正江作为工程发包人应当承担支付钱其生工程款的义务。
法院认定张正江以山东千乘建工有限公司名义与钱其生签订的合同为无效合同。根据相关规定,建设工程已经竣工验收合格,应当参照该合同约定和施工情况结算工程款。
从查明的事实上,山东仲泰工程造价咨询有限公司出具的报告书对案涉月半湾9号住宅楼及月半湾9号住宅楼车库工程造价进行了鉴定,其中月半湾9号住宅楼工程造价6906071.49元,月半湾9号住宅楼车库工程造价3244052.82元,合计10150124.31元。
在庭审中,钱其生及山东千乘建工有限公司、张正江均认可已向钱其生支付了工程款280万元,车库承包人王爱民也认可张正江向其支付了工程款1474435元。对此钱其生不予认可,他坚持认为,张正江支付给承包人王爱民的工程款,已经包含在山东千乘建工有限公司、张正江向其支付的工程款之内。事实上,张正江以付款为由,骗取了该份收款凭证后并未实际支付,钱其生账户也从未收到该笔款项,张正江亦未向法院提交付款凭证,法院仍以钱其生未提供证据推翻张正江的该项抗辩意见为由,对钱其生的辩解不予采信。
法院对钱其生主张的“工程款10684790元数额较高,不予采纳,应据实结算。”同时对停工损失费、经济损失赔偿费以没有证据证实为由不予支持。最后,法院判决:山东千乘建工有限公司、张正江向原告钱其生支付欠付的工程款4040489.31元及利息;驳回原告钱其生的其他诉讼请求。
钱其生说,张正江和淄博市乾翔置业公司法定代表人伊斌签订的《合作开发协议》,也是后来两人补签的一份虚假协议,其目的就是为了赖掉伊斌预售给钱其生作为施工费用的30套楼房,使张正江最终非法侵占了这些楼房。
目前,月半湾小区已更名为“民泰兴盛家园”,案涉30套楼房已被张正江、伊斌二人销售一空,而钱其生垫付的1000多万元施工费用毫无着落,同时,他还欠着上千万元的民工工资和建筑材料费用。
据钱其生介绍,在最初承建该工程项目时,因建设方淄博市乾翔置业公司手续不齐全,多次被政府有关部门叫停,就打算放弃该项目。但是,张正江、伊斌又找到他,软硬兼施地强行让他继续施工。有一次,张正江以欠款为由,将钱其生非法拘禁关押至四宝山化工厂仓库,凌晨三时左右,钱其生趁机撬开铁门逃走。施工期间,还多次遭到张正江及其王某、张某鹏、李某等社会人员的恐吓威胁。
承建这个工程项目,成为钱其生的噩梦。钱其生现已开通某视频账户,他计划利用这些平台,维护自己的合法权益。正如他在某视频平台的简介中所说:在山东淄博投资建筑打拼十几年,刀尖舔血,历经生死,恍然如梦;来时豪情万丈,欲归空空行囊,无颜见江南父老……
江苏无锡老人钱其生在山东淄博的遭遇最终结局如何?我们将继续关注。
钱其生,江苏无锡人,现年73岁,是山东省淄博市张店区淄博乾翔月半湾小区9号住宅楼和地下车库的实际施工人。现在已完工。施工期间,淄博市乾翔置业公司法定代表人伊斌,将9号楼的30套楼房预售给钱其生,作为他的基建费用。但是完工以后,伊斌又与一个叫张正江的人签订假的合作建房协议,30套楼房全部被张正江非法侵占,致其血本无归。
据了解,2014年11月20日,钱其生为乙方,山东千乘建工有限公司为甲方,双方签订《风险承包经营合同》。合同约定:工程名称为月半湾9号楼,建设单位为淄博乾翔置业有限公司,工程内容为土建、安装,建设面积8000平方米,钱其生履行山东千乘建工有限公司同建设单位淄博乾翔置业有限公司签订的建设工程施工合同,行使并承担山东千乘建工有限公司在建设工程施工合同的一切权利和义务,工程款的支付为发包人每次工程拨款时扣留1.5%和相应税金后支付给钱其生,钱其生对该工程实行风险承包,独立核算。合同签订后,钱其生即组织人员垫资施工,一直到主体全部完工。
2016年5月17日,钱其生与淄博市张店区市民张正江签订《车库工程承包合同》,合同约定张正江将乾翔月半湾9号楼地下车库及小区入口车库工程委托给钱其生承包施工,承包内容为施工图纸上的全部内容,承包方式为大包干方式,每平方米1700元,按实际施工面积据实结算。现该车库工程已经完工并验收合格。
至此,钱其生已经在该项工程上垫支近2000万元,淄博乾翔置业有限公司一直没有按照约定拨付施工费用。
为了稳住钱其生继续施工,2016年9月23日,淄博乾翔置业有限公司法人伊斌出具证明,将乾翔.月半湾9#楼1单元22套住房和2单元东户2楼、4-11楼8套住房,共计30套住房,均价为每平方米4880元,预售给钱其生,作为钱其生施工费用。
建设单位淄博乾翔置业有限公司因外欠债务大多,于2019年7月24日被张店区人民法院裁定宣告破产。
在破产重组时,钱其生作为实际施工人申报债权时,张正江和淄博市乾翔置业公司法定代表人伊斌签订合作开发协议,由于钱其生与张正江签订过9#楼及地下车库的施工协议和合同,重组否定了钱其生的债权申报及债权。破产重组工作基本结束后,张正江不但不支付工程款,还将建设方预售给钱其生顶账的30套房子强行非法侵占,价值3000多万元。
为依法维护自身合法权益,钱其生将山东千乘建工有限公司、张正江和第三人王爱民告上法院,请求依法判决被告支付工程款、停工损失费 等1900余万元,并返还被扣留的模板、钢管等价值350万元的财物一宗。
2021年9月22日14时,此案在淄博市张店区人民法院湖田法庭第二审判庭公开开庭审理。
审理中,山东千乘建工有限公司表示不认识钱其生,未与钱其生签订建筑安装工程承包合同或建设工程施工合同。而张正江答辩说,钱其生至今还欠其借款、租赁费及赔偿款共计949.11万元。
钱其生说,张正江将其租赁的钢管及扣件、电线电缆及建筑物资拉走后私自处理,多次联系对账结算,张正江总是以各种理由推脱。
2020年10月,在钱其生施工地负责看护工地的山东费县农民孙以发出具书面材料,证明2020年6月,张正江派人将钱其生板房4间拆除拉走。4间车库内的30余吨钢筋以及模板、木方、钢管、步步紧、扣件全部拉走,9号楼王爱民的脚手架、架管卡扣等也被拉走。
2021年12月16日,山东省淄博市张店区人民法院作出(2021)鲁0303民初5498号《民事判决书》。
法院认为,淄博乾翔置业有限公司作为案涉项目的发包人,山东千乘建工有限公司作为案涉项目的承建单位,双方之间形成建设工程施工合同法律关系。山东千乘建工有限公司及张正江将案涉工程转包给钱其生,钱其生作为该项目的实际施工人,双方之间亦形成建设工程施工合同法律关系,故山东千乘建工有限公司、张正江作为工程发包人应当承担支付钱其生工程款的义务。
法院认定张正江以山东千乘建工有限公司名义与钱其生签订的合同为无效合同。根据相关规定,建设工程已经竣工验收合格,应当参照该合同约定和施工情况结算工程款。
从查明的事实上,山东仲泰工程造价咨询有限公司出具的报告书对案涉月半湾9号住宅楼及月半湾9号住宅楼车库工程造价进行了鉴定,其中月半湾9号住宅楼工程造价6906071.49元,月半湾9号住宅楼车库工程造价3244052.82元,合计10150124.31元。
在庭审中,钱其生及山东千乘建工有限公司、张正江均认可已向钱其生支付了工程款280万元,车库承包人王爱民也认可张正江向其支付了工程款1474435元。对此钱其生不予认可,他坚持认为,张正江支付给承包人王爱民的工程款,已经包含在山东千乘建工有限公司、张正江向其支付的工程款之内。事实上,张正江以付款为由,骗取了该份收款凭证后并未实际支付,钱其生账户也从未收到该笔款项,张正江亦未向法院提交付款凭证,法院仍以钱其生未提供证据推翻张正江的该项抗辩意见为由,对钱其生的辩解不予采信。
法院对钱其生主张的“工程款10684790元数额较高,不予采纳,应据实结算。”同时对停工损失费、经济损失赔偿费以没有证据证实为由不予支持。最后,法院判决:山东千乘建工有限公司、张正江向原告钱其生支付欠付的工程款4040489.31元及利息;驳回原告钱其生的其他诉讼请求。
钱其生说,张正江和淄博市乾翔置业公司法定代表人伊斌签订的《合作开发协议》,也是后来两人补签的一份虚假协议,其目的就是为了赖掉伊斌预售给钱其生作为施工费用的30套楼房,使张正江最终非法侵占了这些楼房。
目前,月半湾小区已更名为“民泰兴盛家园”,案涉30套楼房已被张正江、伊斌二人销售一空,而钱其生垫付的1000多万元施工费用毫无着落,同时,他还欠着上千万元的民工工资和建筑材料费用。
据钱其生介绍,在最初承建该工程项目时,因建设方淄博市乾翔置业公司手续不齐全,多次被政府有关部门叫停,就打算放弃该项目。但是,张正江、伊斌又找到他,软硬兼施地强行让他继续施工。有一次,张正江以欠款为由,将钱其生非法拘禁关押至四宝山化工厂仓库,凌晨三时左右,钱其生趁机撬开铁门逃走。施工期间,还多次遭到张正江及其王某、张某鹏、李某等社会人员的恐吓威胁。
承建这个工程项目,成为钱其生的噩梦。钱其生现已开通某视频账户,他计划利用这些平台,维护自己的合法权益。正如他在某视频平台的简介中所说:在山东淄博投资建筑打拼十几年,刀尖舔血,历经生死,恍然如梦;来时豪情万丈,欲归空空行囊,无颜见江南父老……
江苏无锡老人钱其生在山东淄博的遭遇最终结局如何?我们将继续关注。
✋热门推荐