真是活久见!《QQ自由幻想》居然在2020年更新了官网,从2.0变成了3.0,不得不说的是,改版之后的画风确实好看了许多,但令人意想不到的是,《QQ自由幻想》作为老马家的一款有年份的端游,居然到现在都还没停止运营,也是挺不可思议的,记得我当时刚接触到网游的时候,除了梦幻西游以外,最喜欢的便是它了,如今还能看到更新,也是挺难得的了!
但更难得的是GPD在2020年的尾巴带来了自己的全新力作GPD WIN 3,全球首款Win10滑盖直板掌机,60帧玩最新AAA游戏大作,目前拥有三个版本:
高配版(纯黑色):1165G7 + 16GB LPDDR4x 4266 + 1TB Pcie Gen3 SSD;
限量版(银黑色):1165G7 + 16GB LPDDR4x 4266 + 1TB Pcie Gen3 SSD;
标配版(纯黑色):1135G7 + 16GB LPDDR4x 4266 + 1TB Pcie Gen3 SSD。
未来说不定还会有新的配色,那么,你喜欢哪一款?
但更难得的是GPD在2020年的尾巴带来了自己的全新力作GPD WIN 3,全球首款Win10滑盖直板掌机,60帧玩最新AAA游戏大作,目前拥有三个版本:
高配版(纯黑色):1165G7 + 16GB LPDDR4x 4266 + 1TB Pcie Gen3 SSD;
限量版(银黑色):1165G7 + 16GB LPDDR4x 4266 + 1TB Pcie Gen3 SSD;
标配版(纯黑色):1135G7 + 16GB LPDDR4x 4266 + 1TB Pcie Gen3 SSD。
未来说不定还会有新的配色,那么,你喜欢哪一款?
“监理单位因工期太长,把业主告上法庭,要求解除合同!”广东广州,监理公司中标后,因工程持续七年未结束,遂将监理人员全部撤离,业主警告、罚款并约见法人后,监理公司告上法庭,请求法院判决业主无条件解除合同。
(案例来源:广东广州中院)
事情是这样,外地监理公司在广州中了一条3278万元的市政工程项目后,按照流程和规定,与业主(建设单位)签订了服务合同。
双方合同约定,监理费用为工程总造价的1.9%,监理费的付款方式,原则上跟随施工单位的进度款比例支付(比如说,施工单位当期批准下来请款是总造价的20%,那么业主需支付合同监理服务费的20%)。
工程开工之后的5个月,进展还算比较顺利。但是5个月后,因用地手续等各方面问题,项目一直断断续续开工,直到第五年,监理公司开始将现场人员全部撤离。
在这之后的两年时间里,业主因开会、协调现场,监理曾多次迟到、缺席等原因,对监理公司作出警告、罚款、发函约见法人等处罚。
监理公司认为自己委屈,本来这个正常工期就一年的项目,结果耗了七年时间,亏本之余还要被多次处罚,更重要的是,这个工地到底什么时候才能完成,他们心里没底,业主一方也没能给出准确答案。于是监理决定止损,遂将业主告上法庭,要求与业主解除合同关系。
然而很遗憾,一审监理公司败诉。此时监理公司在想,反正和业主这边的关系,都已经闹僵了,干脆上诉。二审时,监理公司比较谨慎,换了律师,也提交了不少新证据,证明是业主的原因导致项目不能如期完成。但监理公司的诉求不变,还是主张解除合同。
二审期间,监理公司辩解称:
1、按照业主与施工单位签订的合同,本项目的施工工期只是一年时间,即代表其监理单位的服务时间,最多也是1年半以内。然而现在实际情况是,时间已经过去七年有余,该项目还没有完成。业主一方也未有计划工期。
《民法典》第563条规定,当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为,致使不能实现合同目的的,当事人有权主张解除合同。
2、根据业主与监理公司的合同,当时的监理费是以一年施工工期为基数与业主签订的,但现在监理单位已经付出的远远超出预期了。而造成这一原因的是因业主一方造成,即业主存在过错。
《民法典》第1165条规定,因行为人因过错,而导致侵害他人民事权益遭受损害的,行为人应当承担侵权责任。
本案中,严重延误工期是由业主一方所造成的,即业主一方确实具有过错,且其过错给监理单位带来了损害,因此其业主一方需承担侵权责任。
最终,二审法院经审理后认为,业主一方存在过错而损害了监理一方的权益,因此支持监理单位的诉求。
(案例来源:广东广州中院)
事情是这样,外地监理公司在广州中了一条3278万元的市政工程项目后,按照流程和规定,与业主(建设单位)签订了服务合同。
双方合同约定,监理费用为工程总造价的1.9%,监理费的付款方式,原则上跟随施工单位的进度款比例支付(比如说,施工单位当期批准下来请款是总造价的20%,那么业主需支付合同监理服务费的20%)。
工程开工之后的5个月,进展还算比较顺利。但是5个月后,因用地手续等各方面问题,项目一直断断续续开工,直到第五年,监理公司开始将现场人员全部撤离。
在这之后的两年时间里,业主因开会、协调现场,监理曾多次迟到、缺席等原因,对监理公司作出警告、罚款、发函约见法人等处罚。
监理公司认为自己委屈,本来这个正常工期就一年的项目,结果耗了七年时间,亏本之余还要被多次处罚,更重要的是,这个工地到底什么时候才能完成,他们心里没底,业主一方也没能给出准确答案。于是监理决定止损,遂将业主告上法庭,要求与业主解除合同关系。
然而很遗憾,一审监理公司败诉。此时监理公司在想,反正和业主这边的关系,都已经闹僵了,干脆上诉。二审时,监理公司比较谨慎,换了律师,也提交了不少新证据,证明是业主的原因导致项目不能如期完成。但监理公司的诉求不变,还是主张解除合同。
二审期间,监理公司辩解称:
1、按照业主与施工单位签订的合同,本项目的施工工期只是一年时间,即代表其监理单位的服务时间,最多也是1年半以内。然而现在实际情况是,时间已经过去七年有余,该项目还没有完成。业主一方也未有计划工期。
《民法典》第563条规定,当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为,致使不能实现合同目的的,当事人有权主张解除合同。
2、根据业主与监理公司的合同,当时的监理费是以一年施工工期为基数与业主签订的,但现在监理单位已经付出的远远超出预期了。而造成这一原因的是因业主一方造成,即业主存在过错。
《民法典》第1165条规定,因行为人因过错,而导致侵害他人民事权益遭受损害的,行为人应当承担侵权责任。
本案中,严重延误工期是由业主一方所造成的,即业主一方确实具有过错,且其过错给监理单位带来了损害,因此其业主一方需承担侵权责任。
最终,二审法院经审理后认为,业主一方存在过错而损害了监理一方的权益,因此支持监理单位的诉求。
#100个空瓶挑战[超话]##一千个空瓶挑战##两千个空瓶挑战##一百个空瓶挑战# 疯狂小样袭来,清理一波
1136-1139/2000 Ipsa美白精华,没有明显变白
1140-1148/2000 Ipsa美容液,是挺不错的,很稠,涂开了保湿力OK且不搓泥
1149-1151/2000 倩碧镭射精华,我有在用正装,美白抗氧化无敌
1152-1154/2000 雅漾美白精华,没卵用,保湿就
1155-1158/2000 Huxley 面霜,不够厚,硅重
1159-1160/2080 黛珂抗老精华,没啥感觉
1161-1162/2000 雅诗兰黛摇摇水控油精华,不适合我
1163-1164/2000蘑菇水,好用
1165-1166/2000 悦木之源面霜,没啥感觉,硅重
1167-1169/2000 雅诗兰黛樱花微精华,还不错
1136-1139/2000 Ipsa美白精华,没有明显变白
1140-1148/2000 Ipsa美容液,是挺不错的,很稠,涂开了保湿力OK且不搓泥
1149-1151/2000 倩碧镭射精华,我有在用正装,美白抗氧化无敌
1152-1154/2000 雅漾美白精华,没卵用,保湿就
1155-1158/2000 Huxley 面霜,不够厚,硅重
1159-1160/2080 黛珂抗老精华,没啥感觉
1161-1162/2000 雅诗兰黛摇摇水控油精华,不适合我
1163-1164/2000蘑菇水,好用
1165-1166/2000 悦木之源面霜,没啥感觉,硅重
1167-1169/2000 雅诗兰黛樱花微精华,还不错
✋热门推荐