【开发商手握“尚方宝剑”,购房者可否拒绝收房?】开发商已经取得了主管部门核发的商品房交付使用通知书,并按约通知收房,购房者有没有权利拒绝收房?
房子变更规划,且存在问题,而开发商拒绝整改,导致房屋逾期交付,购房者可以追究对方违约责任吗?
苏州的郭女士通过自身曲折的维权经历告诉购房者,答案是肯定的!
开发商取得《交付使用通知书》,购房者却拒绝收房
2012年,郭女士与JK公司签订《商品房买卖合同》,约定购买后者开发的某住宅小区房屋一套,同时约定:
出卖方应当在2012年12月31日前,依据国家和地方的有关规定,将已取得《商品房交付使用通知书》并符合本合同约定的商品房交付买受方使用。
商品房达到交付使用条件后,出卖方应当书面通知买受方办理验收交接手续。买受方应当在出卖方交接通知书到达之日起3天内,会同出卖方共同对该商品房进行勘验。双方进行勘验时,出卖方应当出示本条第一款规定的证明文件。勘验情况符合本合同约定的,双方应当及时签署房屋验收单以示交接。买受方所购商品房为住宅的,出卖方还须提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》,出示《建筑节能工程专项验收报告》。出卖方不提供或不出示上述文件,买受方有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖方承担。
该商品房交付使用之日起1个月内,经该商品房所在地的区级或区级以上有资格的检测机构检测,认定该商品房存在一般工程质量问题,出卖方应当自检测机构认定质量问题之日起30天内予以修复,按实承担买受方发生的检测费用,根据买受方实际受到的损失给予合理补偿并另行签订补偿协议。
……
房屋交付时,郭女士准备收房,并邀请某机构对房屋进行毛坯房检验,发现了墙体开裂等多处问题。郭女士多次要求JK公司修整,但均无果。不仅如此,郭女士还发现其购买的房间两个卫生间天花板被打洞,且有施工队施工,遂与JK公司发生争议,诉至法院,请求判令JK公司对房屋进行修整,使其符合合同要求,以便收房,并支付逾期交房违约金。
JK公司辩称,该房已通过房管局的交付使用备案,郭女士也签收了接房通知书,因此,该房符合交付使用标准。郭女士在验房时提出的质量瑕疵不影响房屋的正常使用,开发商本着负责任的态度积极予以整改,但是郭女士仍拒绝收房,导致延迟收房,损失应由其自行承担。
一审:驳回全部诉求
一审法院查明,2013年1月,某建筑设计研究院曾就涉案楼房结构问题出具《设计变更通知》,内容如下:涉案楼房因现场未按图施工,现同意在卫生间楼板上开洞。洞口直径不得大于150mm。开洞时不得破坏结构其余部分。2013年4月17日,整改工作结束并通过验收。
一审法院认为:
本案讼争房屋已于2012年12月26日通过交付使用备案并取得《商品房交付使用通知书》,JK公司于当日向郭女士邮寄《接房通知书》,告知其于2012年12月31日办理接房手续,逾期将视为已按期交付房屋。郭女士接到通知后,未按约至被告处接房,按约定视为出卖人已按照合同约定时间完成房屋交付。郭女士单方委托第三方对讼争房屋进行毛坯房检验并出具《检测报告》,虽然列明了房屋存在一定的问题,但不影响讼争房屋的交付。郭女士拒绝接收房屋产生的逾期交房责任由其自行承担,其要求JK公司承担逾期交房违约金或在外租房费用,法院不予支持。
JK公司在施工过程中擅自改变设计、将异层排水变更为同层排水施工,后经技术确认恢复成异层排水,并经验收合格,郭女士要求将卫生间恢复原样违反了工程规划设计要求,不符合法律的规定,对此请求,法院不予支持。
据此,一审法院判决:驳回郭女士的全部诉讼请求。
二审:开发商支付逾期交房违约金
郭女士不服一审判决,向苏州市中级人民法院提起上诉,理由是一审法院认定JK公司发出交房通知时涉案房屋已具备交付条件,如此,JK公司不应再变更设计、对房屋卫生间进行整改,应恢复原状,承担逾期交房违约金等违约责任。事实上,整改前,该房屋也不符合合同的约定,JK公司应承担逾期交房的违约责任。
二审法院审理认为:
双方合同约定:本合同签订以后,出卖方不得擅自变更规划、设计。出卖方需要变更的,应当征得实际受到影响的买受方书面同意,并报规划部门、设计审查机构批准。经规划部门批准的规划变更、设计审查机构同意的设计变更导致下列影响到买受方所购商品房质量或使用功能的,出卖方应当在有关部门批准同意之日起10天内,书面通知买受方。买受方有权在通知到达之日起15天内作出是否退房的书面答复。买受方在通知到达之日起15天内未作书面答复的,视同接受变更。出卖方未在规定时限内通知买受方的,买受方有权退房。
涉案商品房工程通过交付使用备案并取得《商品房交付使用通知书》,但一审法院同时查明涉案房屋原设计楼层排水为异层排水,在施工过程中,JK公司未经审批擅自将六层及以上排水变更为同层排水,与相关业主发生争议,后经设计变更改为异层排水。因此,JK公司当时交付的房屋并不符合合同的约定,直至2013年4月17日经整改结束并验收通过,涉案房屋才符合合同的约定。一审法院认定郭女士接到通知后,未按约接房,按约定视为出卖人已按照合同约定时间完成房屋交付,属于认定事实错误,应予纠正。JK公司应按照合同的约定承担相应的逾期交房违约金。
据此,二审法院判决:撤销一审判决,JK公司支付郭女士逾期交房违约金9万余元。
有了交付使用通知书,购房者也有权拒收收房
房屋管理行政部门出具的商品房交付使用通知书是证明开发商所建房屋符合交付条件的重要依据,但是并非唯一依据。
商品房交付有两个标准需要遵照执行,第一是法定标准,第二是约定标准。即便符合法定标准,比如取得了《建设工程竣工验收备案表》、《商品房交付使用通知书》等,也不意味着就符合交付条件,合同约定的交付条件仍应当遵守。
本案中,开发商取得了房管局的《商品房交付使用通知书》,但是还应当符合合同约定,即如果变更设计或者规划则应当书面通知购房者并征得同意的约定。而购房者有充分证据证明开发商交付的房屋不具备合同约定条件的。开发商以商品房已取得商品房交付使用通知书为由,主张其已按约履行房屋交付义务不应承担逾期交房责任的,人民法院不予支持。
当然,逾期交房的原因是非常复杂的,郭女士的维权经历也堪称曲折,由此来看,起诉并非最佳选择。购房者不如寻找经验丰富的专业机构,比如房质网,与开发商展开谈判,以在短时间内争取最大利益。
本文为【房质网】原创内容,
未经允许,不得使用文内任何图片,
如需转载可联系授权。
虚假宣传、违规收费
延期交付、延期办证
质量问题、设计缺陷
成立业委会
找房质网
房子变更规划,且存在问题,而开发商拒绝整改,导致房屋逾期交付,购房者可以追究对方违约责任吗?
苏州的郭女士通过自身曲折的维权经历告诉购房者,答案是肯定的!
开发商取得《交付使用通知书》,购房者却拒绝收房
2012年,郭女士与JK公司签订《商品房买卖合同》,约定购买后者开发的某住宅小区房屋一套,同时约定:
出卖方应当在2012年12月31日前,依据国家和地方的有关规定,将已取得《商品房交付使用通知书》并符合本合同约定的商品房交付买受方使用。
商品房达到交付使用条件后,出卖方应当书面通知买受方办理验收交接手续。买受方应当在出卖方交接通知书到达之日起3天内,会同出卖方共同对该商品房进行勘验。双方进行勘验时,出卖方应当出示本条第一款规定的证明文件。勘验情况符合本合同约定的,双方应当及时签署房屋验收单以示交接。买受方所购商品房为住宅的,出卖方还须提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》,出示《建筑节能工程专项验收报告》。出卖方不提供或不出示上述文件,买受方有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖方承担。
该商品房交付使用之日起1个月内,经该商品房所在地的区级或区级以上有资格的检测机构检测,认定该商品房存在一般工程质量问题,出卖方应当自检测机构认定质量问题之日起30天内予以修复,按实承担买受方发生的检测费用,根据买受方实际受到的损失给予合理补偿并另行签订补偿协议。
……
房屋交付时,郭女士准备收房,并邀请某机构对房屋进行毛坯房检验,发现了墙体开裂等多处问题。郭女士多次要求JK公司修整,但均无果。不仅如此,郭女士还发现其购买的房间两个卫生间天花板被打洞,且有施工队施工,遂与JK公司发生争议,诉至法院,请求判令JK公司对房屋进行修整,使其符合合同要求,以便收房,并支付逾期交房违约金。
JK公司辩称,该房已通过房管局的交付使用备案,郭女士也签收了接房通知书,因此,该房符合交付使用标准。郭女士在验房时提出的质量瑕疵不影响房屋的正常使用,开发商本着负责任的态度积极予以整改,但是郭女士仍拒绝收房,导致延迟收房,损失应由其自行承担。
一审:驳回全部诉求
一审法院查明,2013年1月,某建筑设计研究院曾就涉案楼房结构问题出具《设计变更通知》,内容如下:涉案楼房因现场未按图施工,现同意在卫生间楼板上开洞。洞口直径不得大于150mm。开洞时不得破坏结构其余部分。2013年4月17日,整改工作结束并通过验收。
一审法院认为:
本案讼争房屋已于2012年12月26日通过交付使用备案并取得《商品房交付使用通知书》,JK公司于当日向郭女士邮寄《接房通知书》,告知其于2012年12月31日办理接房手续,逾期将视为已按期交付房屋。郭女士接到通知后,未按约至被告处接房,按约定视为出卖人已按照合同约定时间完成房屋交付。郭女士单方委托第三方对讼争房屋进行毛坯房检验并出具《检测报告》,虽然列明了房屋存在一定的问题,但不影响讼争房屋的交付。郭女士拒绝接收房屋产生的逾期交房责任由其自行承担,其要求JK公司承担逾期交房违约金或在外租房费用,法院不予支持。
JK公司在施工过程中擅自改变设计、将异层排水变更为同层排水施工,后经技术确认恢复成异层排水,并经验收合格,郭女士要求将卫生间恢复原样违反了工程规划设计要求,不符合法律的规定,对此请求,法院不予支持。
据此,一审法院判决:驳回郭女士的全部诉讼请求。
二审:开发商支付逾期交房违约金
郭女士不服一审判决,向苏州市中级人民法院提起上诉,理由是一审法院认定JK公司发出交房通知时涉案房屋已具备交付条件,如此,JK公司不应再变更设计、对房屋卫生间进行整改,应恢复原状,承担逾期交房违约金等违约责任。事实上,整改前,该房屋也不符合合同的约定,JK公司应承担逾期交房的违约责任。
二审法院审理认为:
双方合同约定:本合同签订以后,出卖方不得擅自变更规划、设计。出卖方需要变更的,应当征得实际受到影响的买受方书面同意,并报规划部门、设计审查机构批准。经规划部门批准的规划变更、设计审查机构同意的设计变更导致下列影响到买受方所购商品房质量或使用功能的,出卖方应当在有关部门批准同意之日起10天内,书面通知买受方。买受方有权在通知到达之日起15天内作出是否退房的书面答复。买受方在通知到达之日起15天内未作书面答复的,视同接受变更。出卖方未在规定时限内通知买受方的,买受方有权退房。
涉案商品房工程通过交付使用备案并取得《商品房交付使用通知书》,但一审法院同时查明涉案房屋原设计楼层排水为异层排水,在施工过程中,JK公司未经审批擅自将六层及以上排水变更为同层排水,与相关业主发生争议,后经设计变更改为异层排水。因此,JK公司当时交付的房屋并不符合合同的约定,直至2013年4月17日经整改结束并验收通过,涉案房屋才符合合同的约定。一审法院认定郭女士接到通知后,未按约接房,按约定视为出卖人已按照合同约定时间完成房屋交付,属于认定事实错误,应予纠正。JK公司应按照合同的约定承担相应的逾期交房违约金。
据此,二审法院判决:撤销一审判决,JK公司支付郭女士逾期交房违约金9万余元。
有了交付使用通知书,购房者也有权拒收收房
房屋管理行政部门出具的商品房交付使用通知书是证明开发商所建房屋符合交付条件的重要依据,但是并非唯一依据。
商品房交付有两个标准需要遵照执行,第一是法定标准,第二是约定标准。即便符合法定标准,比如取得了《建设工程竣工验收备案表》、《商品房交付使用通知书》等,也不意味着就符合交付条件,合同约定的交付条件仍应当遵守。
本案中,开发商取得了房管局的《商品房交付使用通知书》,但是还应当符合合同约定,即如果变更设计或者规划则应当书面通知购房者并征得同意的约定。而购房者有充分证据证明开发商交付的房屋不具备合同约定条件的。开发商以商品房已取得商品房交付使用通知书为由,主张其已按约履行房屋交付义务不应承担逾期交房责任的,人民法院不予支持。
当然,逾期交房的原因是非常复杂的,郭女士的维权经历也堪称曲折,由此来看,起诉并非最佳选择。购房者不如寻找经验丰富的专业机构,比如房质网,与开发商展开谈判,以在短时间内争取最大利益。
本文为【房质网】原创内容,
未经允许,不得使用文内任何图片,
如需转载可联系授权。
虚假宣传、违规收费
延期交付、延期办证
质量问题、设计缺陷
成立业委会
找房质网
多少恒星成黑洞?4000亿亿个!
#高科技 新技术# 知道了宇宙中恒星级质量黑洞的总数,可以帮助人类进一步理解宇宙“巨型怪兽”是如何从“轻种子”黑洞生长起来的,进而可以让人们对恒星演化、星系演化等基本天体物理过程有更深刻的认识,对双黑洞系统的形成渠道有更清楚的分辨,对双星演化涉及的物理过程有更好的理解。
黑洞,宇宙中最神秘的天体之一,它的起源和形成讲述着宇宙的过去和未来。黑洞在宇宙中占比多少?对宇宙有多大影响?科学家一直在寻找答案。
不久前,来自意大利国际高等研究院(SISSA)等机构的科学家在《天体物理学杂志》上撰文称,他们首次计算出恒星级质量黑洞在整个宇宙中的数量及分布情况。他们估计,宇宙中恒星级质量黑洞的数量达到了4000亿亿个。
天文学家迫切希望摸清黑洞“家底”
据悉,研究人员通过黑洞诞生的几率、恒星质量、星系的金属丰度等多个指标综合评估得到了恒星级质量黑洞数据。
“恒星级质量黑洞是大质量恒星演化到终结的产物,它的数量中隐含着恒星、双星形成和演化以及星系形成和演化的信息。”华中科技大学物理学院教授雷卫华表示,研究这些黑洞的数量和质量分布,对于理解星系和宇宙的结构及演化具有重要意义,因此宇宙中究竟有多少个黑洞,也是现代天体物理学和宇宙学领域最希望解决的问题之一。
一般而言,通过质量可以将黑洞划分为恒星级质量黑洞、中等质量黑洞以及超大质量黑洞三类。
现有理论认为,恒星级质量黑洞,即5倍—150倍太阳质量的黑洞,是恒星走向寿命终点后坍塌而成,这些黑洞互相之间也常发生并合事件,并合后的黑洞质量更大。但是科学家仍不明确,那些超大质量黑洞到底是怎样发展而来。
科学研究表明,很多星系中心都“隐藏”着百万到百亿倍太阳质量的超大质量黑洞,它们是宇宙中的“巨型怪兽”,而它们与星系之间存在着紧密联系,其中几千到百万倍太阳质量的中等质量黑洞被认为是形成这些宇宙“巨型怪兽”的“重种子”,而恒星级质量黑洞则是形成宇宙“巨型怪兽”的“轻种子”。因此,探测出两类“种子”的数量及分布是研究超大质量黑洞形成的理论基础。
那么,宇宙中是否存在几千到百万倍太阳质量的中等质量黑洞?雷卫华表示目前也只有一些观测上的初步证据,实际中等质量黑洞是否存在尚不清楚。但是,对于解释一些出现在早期宇宙(宇宙诞生后8亿年内)中超过10亿倍太阳质量的黑洞来说,中等质量黑洞的存在具有决定性意义。未来空间引力波探测或许会给出答案,告诉我们到底有没有中等质量黑洞,以及有多少中等质量黑洞。
雷卫华介绍,随着望远镜探测能力不断提升,人类对宇宙的探测越来越深,与黑洞相关的很多现象都发生在宇宙学尺度,科学家观测这些现象所获得的天体性质也是在宇宙尺度上的,“估算跨越宇宙演化历程的黑洞分布和数量对于解释超大质量黑洞具有决定性作用,对天体物理研究是非常有意义的。”雷卫华说。
黑洞无法直接观测该如何计数
黑洞引力非常大,无论是物质还是辐射,甚至光都难以从黑洞内部逃脱,也正因为如此,人类无法直接看到它们。科研人员表示,黑洞无法直接观测,但可以借由一些间接方式得知黑洞的存在与质量。例如,借由物体被黑洞吸入前因黑洞引力带来的加速度而导致的摩擦放出的射线信息,可以推测出黑洞的存在,也可借由间接观测恒星或星际云气团绕行轨迹来获取黑洞的位置以及质量。
要估计宇宙中究竟存在多少个恒星级质量黑洞,关键要弄清恒星级质量黑洞在宇宙演化过程中的分布情况,这在天文学中被称为黑洞的质量函数。事实上,测算黑洞数量,还可以使用双星演化数据、其他不同的理论模型,或基于引力波探测的结果来估计恒星级质量黑洞的分布,进而得到宇宙中黑洞的数量。
此次最新研究中,研究团队利用自己开发的恒星和双星演化代码并结合宇宙演化历程中星系物理性质的统计,得到了恒星级质量黑洞在整个宇宙演化历程中的质量分布。由此结果,人们便可以估算出目前整个可观测宇宙中恒星级黑洞的总数量。
雷卫华解释,具体而言,首先需要基于已有的观测知识给出宇宙演化历程中星系的性质,其中包括会对恒星和双星演化产生显著影响的恒星形成率、恒星质量分布和金属丰度分布等物理量。其次,利用代码来追踪这些恒星或双星的演化过程。
“只有那些大质量的恒星才能在其生命尽头发生超新星爆发并坍缩为黑洞,对于双星系统,其伴星可能在演化中已经被抛射出去或被摧毁,演化为孤立黑洞,也有可能形成双黑洞系统,并辐射引力波。”雷卫华说,这项计算还考虑了双黑洞系统由于辐射引力波而最终并合形成更大质量黑洞,从而导致黑洞的质量分布变化的情况。
基于黑洞质量分布的估计,虽然得到宇宙中黑洞的数量大得惊人,但其总质量仍只占宇宙中普通物质的1%左右。其中,超大质量黑洞所占更少。雷卫华解释,通常一个星系只有一个超大质量黑洞,这表明大部分的普通物质仍存在于星云中,这里是恒星诞生的地方。这些普通物质将继续驱动着恒星的诞生和演化,并影响星系的结构和演化。
知晓黑洞总数科学意义重大
知道了宇宙中恒星级质量黑洞的总数,可以帮助人类进一步理解宇宙“巨型怪兽”是如何从“轻种子”黑洞成长起来的,进而可以让人们对恒星演化、星系演化等基本天体物理过程有更深刻的认识,对双黑洞系统的形成渠道有更清楚的分辨,对双星演化涉及的物理过程有更好的理解。
雷卫华说,恒星级质量黑洞是明亮X射线源、超新星爆发、短时标伽马射线暴和千新星等高能天体物理现象的中心天体,了解黑洞的数量和质量分布,会加深我们对这些天体现象及其物理本质的理解,对这些剧烈爆发事件的发生做出预判。而这些高能现象也是生产宇宙中重元素的“工厂”,对人类进一步理解生命的起源也至关重要。
此外,双黑洞系统是重要的低频和高频引力波源,是“天琴”“太极”等空间引力波探测器和地面引力波探测器的目标源,对黑洞分布的进一步了解,将帮助人类在更高精度研究黑洞物理、限制宇宙学参数,以及检验引力理论。
研究团队将恒星和双星演化模型与宇宙演化历程中星系物理性质结合起来,这种研究思路受到相关学界普遍认可,其测算结果也与地面引力波探测器估计的结果基本吻合。但也有研究人员指出,研究中用到了很多简化和假设,例如只考虑了孤立恒星和双星演化形成黑洞的途径。而形成黑洞的其他渠道,例如星团、活动星系核吸积盘等并未考虑在内。这些渠道对较大质量的恒星级质量黑洞的形成也很重要。或许未来将有更多关于黑洞的研究揭示更多黑洞的秘密。科技日报(记者 吴纯新 符晓波) https://t.cn/8F6vCbO
#高科技 新技术# 知道了宇宙中恒星级质量黑洞的总数,可以帮助人类进一步理解宇宙“巨型怪兽”是如何从“轻种子”黑洞生长起来的,进而可以让人们对恒星演化、星系演化等基本天体物理过程有更深刻的认识,对双黑洞系统的形成渠道有更清楚的分辨,对双星演化涉及的物理过程有更好的理解。
黑洞,宇宙中最神秘的天体之一,它的起源和形成讲述着宇宙的过去和未来。黑洞在宇宙中占比多少?对宇宙有多大影响?科学家一直在寻找答案。
不久前,来自意大利国际高等研究院(SISSA)等机构的科学家在《天体物理学杂志》上撰文称,他们首次计算出恒星级质量黑洞在整个宇宙中的数量及分布情况。他们估计,宇宙中恒星级质量黑洞的数量达到了4000亿亿个。
天文学家迫切希望摸清黑洞“家底”
据悉,研究人员通过黑洞诞生的几率、恒星质量、星系的金属丰度等多个指标综合评估得到了恒星级质量黑洞数据。
“恒星级质量黑洞是大质量恒星演化到终结的产物,它的数量中隐含着恒星、双星形成和演化以及星系形成和演化的信息。”华中科技大学物理学院教授雷卫华表示,研究这些黑洞的数量和质量分布,对于理解星系和宇宙的结构及演化具有重要意义,因此宇宙中究竟有多少个黑洞,也是现代天体物理学和宇宙学领域最希望解决的问题之一。
一般而言,通过质量可以将黑洞划分为恒星级质量黑洞、中等质量黑洞以及超大质量黑洞三类。
现有理论认为,恒星级质量黑洞,即5倍—150倍太阳质量的黑洞,是恒星走向寿命终点后坍塌而成,这些黑洞互相之间也常发生并合事件,并合后的黑洞质量更大。但是科学家仍不明确,那些超大质量黑洞到底是怎样发展而来。
科学研究表明,很多星系中心都“隐藏”着百万到百亿倍太阳质量的超大质量黑洞,它们是宇宙中的“巨型怪兽”,而它们与星系之间存在着紧密联系,其中几千到百万倍太阳质量的中等质量黑洞被认为是形成这些宇宙“巨型怪兽”的“重种子”,而恒星级质量黑洞则是形成宇宙“巨型怪兽”的“轻种子”。因此,探测出两类“种子”的数量及分布是研究超大质量黑洞形成的理论基础。
那么,宇宙中是否存在几千到百万倍太阳质量的中等质量黑洞?雷卫华表示目前也只有一些观测上的初步证据,实际中等质量黑洞是否存在尚不清楚。但是,对于解释一些出现在早期宇宙(宇宙诞生后8亿年内)中超过10亿倍太阳质量的黑洞来说,中等质量黑洞的存在具有决定性意义。未来空间引力波探测或许会给出答案,告诉我们到底有没有中等质量黑洞,以及有多少中等质量黑洞。
雷卫华介绍,随着望远镜探测能力不断提升,人类对宇宙的探测越来越深,与黑洞相关的很多现象都发生在宇宙学尺度,科学家观测这些现象所获得的天体性质也是在宇宙尺度上的,“估算跨越宇宙演化历程的黑洞分布和数量对于解释超大质量黑洞具有决定性作用,对天体物理研究是非常有意义的。”雷卫华说。
黑洞无法直接观测该如何计数
黑洞引力非常大,无论是物质还是辐射,甚至光都难以从黑洞内部逃脱,也正因为如此,人类无法直接看到它们。科研人员表示,黑洞无法直接观测,但可以借由一些间接方式得知黑洞的存在与质量。例如,借由物体被黑洞吸入前因黑洞引力带来的加速度而导致的摩擦放出的射线信息,可以推测出黑洞的存在,也可借由间接观测恒星或星际云气团绕行轨迹来获取黑洞的位置以及质量。
要估计宇宙中究竟存在多少个恒星级质量黑洞,关键要弄清恒星级质量黑洞在宇宙演化过程中的分布情况,这在天文学中被称为黑洞的质量函数。事实上,测算黑洞数量,还可以使用双星演化数据、其他不同的理论模型,或基于引力波探测的结果来估计恒星级质量黑洞的分布,进而得到宇宙中黑洞的数量。
此次最新研究中,研究团队利用自己开发的恒星和双星演化代码并结合宇宙演化历程中星系物理性质的统计,得到了恒星级质量黑洞在整个宇宙演化历程中的质量分布。由此结果,人们便可以估算出目前整个可观测宇宙中恒星级黑洞的总数量。
雷卫华解释,具体而言,首先需要基于已有的观测知识给出宇宙演化历程中星系的性质,其中包括会对恒星和双星演化产生显著影响的恒星形成率、恒星质量分布和金属丰度分布等物理量。其次,利用代码来追踪这些恒星或双星的演化过程。
“只有那些大质量的恒星才能在其生命尽头发生超新星爆发并坍缩为黑洞,对于双星系统,其伴星可能在演化中已经被抛射出去或被摧毁,演化为孤立黑洞,也有可能形成双黑洞系统,并辐射引力波。”雷卫华说,这项计算还考虑了双黑洞系统由于辐射引力波而最终并合形成更大质量黑洞,从而导致黑洞的质量分布变化的情况。
基于黑洞质量分布的估计,虽然得到宇宙中黑洞的数量大得惊人,但其总质量仍只占宇宙中普通物质的1%左右。其中,超大质量黑洞所占更少。雷卫华解释,通常一个星系只有一个超大质量黑洞,这表明大部分的普通物质仍存在于星云中,这里是恒星诞生的地方。这些普通物质将继续驱动着恒星的诞生和演化,并影响星系的结构和演化。
知晓黑洞总数科学意义重大
知道了宇宙中恒星级质量黑洞的总数,可以帮助人类进一步理解宇宙“巨型怪兽”是如何从“轻种子”黑洞成长起来的,进而可以让人们对恒星演化、星系演化等基本天体物理过程有更深刻的认识,对双黑洞系统的形成渠道有更清楚的分辨,对双星演化涉及的物理过程有更好的理解。
雷卫华说,恒星级质量黑洞是明亮X射线源、超新星爆发、短时标伽马射线暴和千新星等高能天体物理现象的中心天体,了解黑洞的数量和质量分布,会加深我们对这些天体现象及其物理本质的理解,对这些剧烈爆发事件的发生做出预判。而这些高能现象也是生产宇宙中重元素的“工厂”,对人类进一步理解生命的起源也至关重要。
此外,双黑洞系统是重要的低频和高频引力波源,是“天琴”“太极”等空间引力波探测器和地面引力波探测器的目标源,对黑洞分布的进一步了解,将帮助人类在更高精度研究黑洞物理、限制宇宙学参数,以及检验引力理论。
研究团队将恒星和双星演化模型与宇宙演化历程中星系物理性质结合起来,这种研究思路受到相关学界普遍认可,其测算结果也与地面引力波探测器估计的结果基本吻合。但也有研究人员指出,研究中用到了很多简化和假设,例如只考虑了孤立恒星和双星演化形成黑洞的途径。而形成黑洞的其他渠道,例如星团、活动星系核吸积盘等并未考虑在内。这些渠道对较大质量的恒星级质量黑洞的形成也很重要。或许未来将有更多关于黑洞的研究揭示更多黑洞的秘密。科技日报(记者 吴纯新 符晓波) https://t.cn/8F6vCbO
多少恒星成黑洞?4000亿亿个!
知道了宇宙中恒星级质量黑洞的总数,可以帮助人类进一步理解宇宙“巨型怪兽”是如何从“轻种子”黑洞生长起来的,进而可以让人们对恒星演化、星系演化等基本天体物理过程有更深刻的认识,对双黑洞系统的形成渠道有更清楚的分辨,对双星演化涉及的物理过程有更好的理解。
黑洞,宇宙中最神秘的天体之一,它的起源和形成讲述着宇宙的过去和未来。黑洞在宇宙中占比多少?对宇宙有多大影响?科学家一直在寻找答案。
不久前,来自意大利国际高等研究院(SISSA)等机构的科学家在《天体物理学杂志》上撰文称,他们首次计算出恒星级质量黑洞在整个宇宙中的数量及分布情况。他们估计,宇宙中恒星级质量黑洞的数量达到了4000亿亿个。
天文学家迫切希望摸清黑洞“家底”
据悉,研究人员通过黑洞诞生的几率、恒星质量、星系的金属丰度等多个指标综合评估得到了恒星级质量黑洞数据。
“恒星级质量黑洞是大质量恒星演化到终结的产物,它的数量中隐含着恒星、双星形成和演化以及星系形成和演化的信息。”华中科技大学物理学院教授雷卫华表示,研究这些黑洞的数量和质量分布,对于理解星系和宇宙的结构及演化具有重要意义,因此宇宙中究竟有多少个黑洞,也是现代天体物理学和宇宙学领域最希望解决的问题之一。
一般而言,通过质量可以将黑洞划分为恒星级质量黑洞、中等质量黑洞以及超大质量黑洞三类。
现有理论认为,恒星级质量黑洞,即5倍—150倍太阳质量的黑洞,是恒星走向寿命终点后坍塌而成,这些黑洞互相之间也常发生并合事件,并合后的黑洞质量更大。但是科学家仍不明确,那些超大质量黑洞到底是怎样发展而来。
科学研究表明,很多星系中心都“隐藏”着百万到百亿倍太阳质量的超大质量黑洞,它们是宇宙中的“巨型怪兽”,而它们与星系之间存在着紧密联系,其中几千到百万倍太阳质量的中等质量黑洞被认为是形成这些宇宙“巨型怪兽”的“重种子”,而恒星级质量黑洞则是形成宇宙“巨型怪兽”的“轻种子”。因此,探测出两类“种子”的数量及分布是研究超大质量黑洞形成的理论基础。
那么,宇宙中是否存在几千到百万倍太阳质量的中等质量黑洞?雷卫华表示目前也只有一些观测上的初步证据,实际中等质量黑洞是否存在尚不清楚。但是,对于解释一些出现在早期宇宙(宇宙诞生后8亿年内)中超过10亿倍太阳质量的黑洞来说,中等质量黑洞的存在具有决定性意义。未来空间引力波探测或许会给出答案,告诉我们到底有没有中等质量黑洞,以及有多少中等质量黑洞。
雷卫华介绍,随着望远镜探测能力不断提升,人类对宇宙的探测越来越深,与黑洞相关的很多现象都发生在宇宙学尺度,科学家观测这些现象所获得的天体性质也是在宇宙尺度上的,“估算跨越宇宙演化历程的黑洞分布和数量对于解释超大质量黑洞具有决定性作用,对天体物理研究是非常有意义的。”雷卫华说。
黑洞无法直接观测该如何计数
黑洞引力非常大,无论是物质还是辐射,甚至光都难以从黑洞内部逃脱,也正因为如此,人类无法直接看到它们。科研人员表示,黑洞无法直接观测,但可以借由一些间接方式得知黑洞的存在与质量。例如,借由物体被黑洞吸入前因黑洞引力带来的加速度而导致的摩擦放出的射线信息,可以推测出黑洞的存在,也可借由间接观测恒星或星际云气团绕行轨迹来获取黑洞的位置以及质量。
要估计宇宙中究竟存在多少个恒星级质量黑洞,关键要弄清恒星级质量黑洞在宇宙演化过程中的分布情况,这在天文学中被称为黑洞的质量函数。事实上,测算黑洞数量,还可以使用双星演化数据、其他不同的理论模型,或基于引力波探测的结果来估计恒星级质量黑洞的分布,进而得到宇宙中黑洞的数量。
此次最新研究中,研究团队利用自己开发的恒星和双星演化代码并结合宇宙演化历程中星系物理性质的统计,得到了恒星级质量黑洞在整个宇宙演化历程中的质量分布。由此结果,人们便可以估算出目前整个可观测宇宙中恒星级黑洞的总数量。
雷卫华解释,具体而言,首先需要基于已有的观测知识给出宇宙演化历程中星系的性质,其中包括会对恒星和双星演化产生显著影响的恒星形成率、恒星质量分布和金属丰度分布等物理量。其次,利用代码来追踪这些恒星或双星的演化过程。
“只有那些大质量的恒星才能在其生命尽头发生超新星爆发并坍缩为黑洞,对于双星系统,其伴星可能在演化中已经被抛射出去或被摧毁,演化为孤立黑洞,也有可能形成双黑洞系统,并辐射引力波。”雷卫华说,这项计算还考虑了双黑洞系统由于辐射引力波而最终并合形成更大质量黑洞,从而导致黑洞的质量分布变化的情况。
基于黑洞质量分布的估计,虽然得到宇宙中黑洞的数量大得惊人,但其总质量仍只占宇宙中普通物质的1%左右。其中,超大质量黑洞所占更少。雷卫华解释,通常一个星系只有一个超大质量黑洞,这表明大部分的普通物质仍存在于星云中,这里是恒星诞生的地方。这些普通物质将继续驱动着恒星的诞生和演化,并影响星系的结构和演化。
知晓黑洞总数科学意义重大
知道了宇宙中恒星级质量黑洞的总数,可以帮助人类进一步理解宇宙“巨型怪兽”是如何从“轻种子”黑洞成长起来的,进而可以让人们对恒星演化、星系演化等基本天体物理过程有更深刻的认识,对双黑洞系统的形成渠道有更清楚的分辨,对双星演化涉及的物理过程有更好的理解。
雷卫华说,恒星级质量黑洞是明亮X射线源、超新星爆发、短时标伽马射线暴和千新星等高能天体物理现象的中心天体,了解黑洞的数量和质量分布,会加深我们对这些天体现象及其物理本质的理解,对这些剧烈爆发事件的发生做出预判。而这些高能现象也是生产宇宙中重元素的“工厂”,对人类进一步理解生命的起源也至关重要。
此外,双黑洞系统是重要的低频和高频引力波源,是“天琴”“太极”等空间引力波探测器和地面引力波探测器的目标源,对黑洞分布的进一步了解,将帮助人类在更高精度研究黑洞物理、限制宇宙学参数,以及检验引力理论。
研究团队将恒星和双星演化模型与宇宙演化历程中星系物理性质结合起来,这种研究思路受到相关学界普遍认可,其测算结果也与地面引力波探测器估计的结果基本吻合。但也有研究人员指出,研究中用到了很多简化和假设,例如只考虑了孤立恒星和双星演化形成黑洞的途径。而形成黑洞的其他渠道,例如星团、活动星系核吸积盘等并未考虑在内。这些渠道对较大质量的恒星级质量黑洞的形成也很重要。或许未来将有更多关于黑洞的研究揭示更多黑洞的秘密。
来源:科技日报
知道了宇宙中恒星级质量黑洞的总数,可以帮助人类进一步理解宇宙“巨型怪兽”是如何从“轻种子”黑洞生长起来的,进而可以让人们对恒星演化、星系演化等基本天体物理过程有更深刻的认识,对双黑洞系统的形成渠道有更清楚的分辨,对双星演化涉及的物理过程有更好的理解。
黑洞,宇宙中最神秘的天体之一,它的起源和形成讲述着宇宙的过去和未来。黑洞在宇宙中占比多少?对宇宙有多大影响?科学家一直在寻找答案。
不久前,来自意大利国际高等研究院(SISSA)等机构的科学家在《天体物理学杂志》上撰文称,他们首次计算出恒星级质量黑洞在整个宇宙中的数量及分布情况。他们估计,宇宙中恒星级质量黑洞的数量达到了4000亿亿个。
天文学家迫切希望摸清黑洞“家底”
据悉,研究人员通过黑洞诞生的几率、恒星质量、星系的金属丰度等多个指标综合评估得到了恒星级质量黑洞数据。
“恒星级质量黑洞是大质量恒星演化到终结的产物,它的数量中隐含着恒星、双星形成和演化以及星系形成和演化的信息。”华中科技大学物理学院教授雷卫华表示,研究这些黑洞的数量和质量分布,对于理解星系和宇宙的结构及演化具有重要意义,因此宇宙中究竟有多少个黑洞,也是现代天体物理学和宇宙学领域最希望解决的问题之一。
一般而言,通过质量可以将黑洞划分为恒星级质量黑洞、中等质量黑洞以及超大质量黑洞三类。
现有理论认为,恒星级质量黑洞,即5倍—150倍太阳质量的黑洞,是恒星走向寿命终点后坍塌而成,这些黑洞互相之间也常发生并合事件,并合后的黑洞质量更大。但是科学家仍不明确,那些超大质量黑洞到底是怎样发展而来。
科学研究表明,很多星系中心都“隐藏”着百万到百亿倍太阳质量的超大质量黑洞,它们是宇宙中的“巨型怪兽”,而它们与星系之间存在着紧密联系,其中几千到百万倍太阳质量的中等质量黑洞被认为是形成这些宇宙“巨型怪兽”的“重种子”,而恒星级质量黑洞则是形成宇宙“巨型怪兽”的“轻种子”。因此,探测出两类“种子”的数量及分布是研究超大质量黑洞形成的理论基础。
那么,宇宙中是否存在几千到百万倍太阳质量的中等质量黑洞?雷卫华表示目前也只有一些观测上的初步证据,实际中等质量黑洞是否存在尚不清楚。但是,对于解释一些出现在早期宇宙(宇宙诞生后8亿年内)中超过10亿倍太阳质量的黑洞来说,中等质量黑洞的存在具有决定性意义。未来空间引力波探测或许会给出答案,告诉我们到底有没有中等质量黑洞,以及有多少中等质量黑洞。
雷卫华介绍,随着望远镜探测能力不断提升,人类对宇宙的探测越来越深,与黑洞相关的很多现象都发生在宇宙学尺度,科学家观测这些现象所获得的天体性质也是在宇宙尺度上的,“估算跨越宇宙演化历程的黑洞分布和数量对于解释超大质量黑洞具有决定性作用,对天体物理研究是非常有意义的。”雷卫华说。
黑洞无法直接观测该如何计数
黑洞引力非常大,无论是物质还是辐射,甚至光都难以从黑洞内部逃脱,也正因为如此,人类无法直接看到它们。科研人员表示,黑洞无法直接观测,但可以借由一些间接方式得知黑洞的存在与质量。例如,借由物体被黑洞吸入前因黑洞引力带来的加速度而导致的摩擦放出的射线信息,可以推测出黑洞的存在,也可借由间接观测恒星或星际云气团绕行轨迹来获取黑洞的位置以及质量。
要估计宇宙中究竟存在多少个恒星级质量黑洞,关键要弄清恒星级质量黑洞在宇宙演化过程中的分布情况,这在天文学中被称为黑洞的质量函数。事实上,测算黑洞数量,还可以使用双星演化数据、其他不同的理论模型,或基于引力波探测的结果来估计恒星级质量黑洞的分布,进而得到宇宙中黑洞的数量。
此次最新研究中,研究团队利用自己开发的恒星和双星演化代码并结合宇宙演化历程中星系物理性质的统计,得到了恒星级质量黑洞在整个宇宙演化历程中的质量分布。由此结果,人们便可以估算出目前整个可观测宇宙中恒星级黑洞的总数量。
雷卫华解释,具体而言,首先需要基于已有的观测知识给出宇宙演化历程中星系的性质,其中包括会对恒星和双星演化产生显著影响的恒星形成率、恒星质量分布和金属丰度分布等物理量。其次,利用代码来追踪这些恒星或双星的演化过程。
“只有那些大质量的恒星才能在其生命尽头发生超新星爆发并坍缩为黑洞,对于双星系统,其伴星可能在演化中已经被抛射出去或被摧毁,演化为孤立黑洞,也有可能形成双黑洞系统,并辐射引力波。”雷卫华说,这项计算还考虑了双黑洞系统由于辐射引力波而最终并合形成更大质量黑洞,从而导致黑洞的质量分布变化的情况。
基于黑洞质量分布的估计,虽然得到宇宙中黑洞的数量大得惊人,但其总质量仍只占宇宙中普通物质的1%左右。其中,超大质量黑洞所占更少。雷卫华解释,通常一个星系只有一个超大质量黑洞,这表明大部分的普通物质仍存在于星云中,这里是恒星诞生的地方。这些普通物质将继续驱动着恒星的诞生和演化,并影响星系的结构和演化。
知晓黑洞总数科学意义重大
知道了宇宙中恒星级质量黑洞的总数,可以帮助人类进一步理解宇宙“巨型怪兽”是如何从“轻种子”黑洞成长起来的,进而可以让人们对恒星演化、星系演化等基本天体物理过程有更深刻的认识,对双黑洞系统的形成渠道有更清楚的分辨,对双星演化涉及的物理过程有更好的理解。
雷卫华说,恒星级质量黑洞是明亮X射线源、超新星爆发、短时标伽马射线暴和千新星等高能天体物理现象的中心天体,了解黑洞的数量和质量分布,会加深我们对这些天体现象及其物理本质的理解,对这些剧烈爆发事件的发生做出预判。而这些高能现象也是生产宇宙中重元素的“工厂”,对人类进一步理解生命的起源也至关重要。
此外,双黑洞系统是重要的低频和高频引力波源,是“天琴”“太极”等空间引力波探测器和地面引力波探测器的目标源,对黑洞分布的进一步了解,将帮助人类在更高精度研究黑洞物理、限制宇宙学参数,以及检验引力理论。
研究团队将恒星和双星演化模型与宇宙演化历程中星系物理性质结合起来,这种研究思路受到相关学界普遍认可,其测算结果也与地面引力波探测器估计的结果基本吻合。但也有研究人员指出,研究中用到了很多简化和假设,例如只考虑了孤立恒星和双星演化形成黑洞的途径。而形成黑洞的其他渠道,例如星团、活动星系核吸积盘等并未考虑在内。这些渠道对较大质量的恒星级质量黑洞的形成也很重要。或许未来将有更多关于黑洞的研究揭示更多黑洞的秘密。
来源:科技日报
✋热门推荐